Главная / Полезно знать / Образец Искового Заявления В Суд О Возврате Денежных Средст За Невыполненый Договор Подряда

Образец Искового Заявления В Суд О Возврате Денежных Средст За Невыполненый Договор Подряда

Исковое заявление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств

_____________ г. мной был заключен Договор подряда № ______ (далее Договор) с индивидуальным предпринимателем ______________________ (далее Подрядчик) с техническим описанием (приложение 1, 2) на строительство дома из профилированного бруса на участке, принадлежащем мне на праве собственности по адресу: ______________________________.
Согласно Договора материл, необходимый для строительства, предоставлялся Подрядчиком. Цена Договора составляет – _________________ руб. Оплата по Договору была произведена мной вовремя (приложение 4), в три этапа. Данный факт подтверждается квитанциями, предоставленными подрядчиком: _______________ руб. + __________ руб.- предоплата, ________ руб. (стоимость стройматериалов при доставке — _________ руб. за бытовку для строителей) + ________ руб. за разгрузку материалов и _________ руб. — после окончания строительства. Общая денежная сумма, уплаченная по Договору, составила – ___________ рублей.
По исполнении обязательства по строительству, нами был подписан АКТ № ____ на предмет выполнения работ-услуг от ___________ г., при этом денежная сумма была снижена подрядчиком до ______________ рублей (приложение 5). Подрядчик объяснил, что уменьшение стоимости выполненной услуги связано с недопоставкой части материалов и невыполнения некоторых работ: количество фундаментных точек и блоков уменьшено в три раза; отсутствует перегородка на мансарде; на треть не застеклен балкон и другие работы, а также это обусловлено предоставлением предновогодних скидок. Но позже подрядчик объяснил, что уменьшение стоимости дома обусловлено ошибкой бухгалтера. В итоге, я настояла на пересчете реальной стоимости дома, с учетом не выполненных работ и недопоставленных материалов. Довожу до Вашего сведения, что согласно ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю необходимую и достоверную информацию о выполняемой работе, обеспечивающую возможность ее правильного выбора, чего Вами не было сделано.
__________ г. по электронной почте мной был получен расчет стоимости дома: ____________ руб. (приложение 5) от _____________ (____________)., в котором, кроме стоимости материалов (_____________ руб.) и работ (___________ руб. с накладными расходами и доставкой), было включена прибыль в размере ___________ руб. Уменьшение сметы всего на __________ руб., не соответствовало стоимости недопоставленных материалов и не довыполненных работ. Фундамент сделан меньшего размера (__________ руб.), не сделана перегородка с дверью (_________ руб.), балкон остеклен на треть меньше (____________ руб.), что существенно не соответствует техническому описанию дома, который является неотъемлемой частью Договора. Итого — ___________ руб. Таким образом, стоимость дома не должна превышать __________ руб., а реально, с учетом низкого качества и не того размера материала (см. ниже) она соответствует оплаченным квитанциям — __________ руб. или ниже.
К этому времени стало очевидно, что дом построен из материалов, не соответствующих Договору (брус 140×135, а не 150×150, половая доска 250 мм, а не 300 мм, блоки, не пригодные для фундамента, оконные рамы с дефектами и т.д.), не качественно, а часть материалов (утеплитель) вовсе оказалась украденной строителями. Они уложили утеплитель в один слой (5 см), а не в три (15 см), как предусматривалось Договором. Данные обстоятельства были изложены мной в претензии от _________ г. (приложение 7) и передано представителю Подрядчика на месте, после предварительной приемки Дома. Представитель согласился устранить недостатки и подписал претензию __________ г. В марте Подрядчик устранил часть недостатков, но при этом дом абсолютно потерял рыночную стоимость (половые доски были распилены, вагонка от повторного использования треснула, на фундаментные блоки были добавлены кирпичи б/у, найденные рабочими на свалке). Однако, основная часть требований осталась не выполненной (фундамент не переделан, вагонка не заменена). За весну и лето состояние дома значительно ухудшилось, не смотря на то, что нами самостоятельно были произведены работы по покрытию снаружи в два слоя антисептиком и двумя слоями защитных декоративных покрытий, при этом были затрачены денежные средства в размере __________ руб. Кроме этого блоки, которые являются несущей частью фундамента, расслоились и стали осыпаться, брусья растрескались, внутри дом заплесневел. Нам пришлось его зачищать.
Обращаю Ваше внимание на то обстоятельство, что в силу п. 2 ст. 476 Гражданского кодекса Российской Федерации, продавец (изготовитель, исполнитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) отвечает за недостатки работы (услуги), в течение всего гарантийного срока.
При этом, согласно ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Исполнитель обязан выполнить работу, качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве работы, исполнитель обязан выполнить работу соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых результат работы такого рода обычно используется.
Кроме того, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство, что согласно ст. 29 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Заказчик при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;
соответствующего уменьшения цены выполненной работы;
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Кроме этого, в силу данной статьи, я, как Заказчик, вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных мне в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (в соответствии со ст. 22 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за услугу денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, либо предоставления ненадлежащей информации об услуге, подлежат удовлетворению в течение десяти дней. Согласно условиям Договора Подрядчик обязан был исполнить обязательство в срок до 20 декабря 2022 года. В итоге обязательство было исполнено на 13 дней позже. Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», в случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, предусмотренную законодательством, либо Договором. В данном случае п.2.3 Договора предусмотрено, что сумма неустойки составляет 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки. Таким образом, сумма неустойки составляет: _____________ рублей.
____________ г. я пыталась передать представителю Подрядчика 2-ю претензию (приложение 8), однако от него последовал отказ в принятии, объяснив при этом, что все изменения, произошедшие в конструкции дома, являются допустимыми. В результате я была вынуждена заключить договор № __________ с ООО «________________________», в лице руководителя ___________ на проведение экспертизы дома (приложение 9), заплатив _____________ руб. (приложение 10) Экспертиза была проведена __________ г., о чем подрядчик был заранее извещен телеграммой стоимостью ____ руб.___ коп.(приложение 11), однако он не явился. После этого мной были отправлены результаты экспертизы — «Заключение специалиста № __________» (приложение 12) Подрядчику по электронной почте. Кроме этого мной осуществлялись попытки договориться с подрядчиком о проведении ремонтных работ дома. Я была вынуждена застраховать дом, заплатив страховую премию в размере ____________ руб. (приложение 13). Я неоднократно вела переговоры с представителем Подрядчика, при этом он мне угрожал в грубой форме. Мы с мужем потратили ни один день на поездки в офис и на встречу с Подрядчиком, для решения, сложившейся спорной ситуации.
Кроме того, в связи с тем, что мое законное требование, указанное в заявлении от 1__________ года на предмет устранения недостатков, которые были допущены Подрядчиком при осуществлении работ, не удовлетворено в полном объеме, то согласно п. 6 ст. 29 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», если требование не удовлетворено в течение двадцати дней, со дня его предъявления Заказчиком или обнаруженный недостаток является неустранимым, Заказчик по своему выбору вправе требовать:
соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами;
отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.
Помимо прочего, в соответствии со ст. 30 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение срока устранения недостатков (в данном случае 2 недели) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки, размер которой согласно п. 5 ст. 28 составляет 3% от цены Договора. Таким образом, на сегодняшний день сумма неустойки за просрочку требования составляет: _____________ рублей.
Мной была предпринята еще одна попытка договориться с выездом Подрядчика и его представителя на место объекта. Подрядчик, увидев дом, согласился с заключением эксперта и моими требованиями, но не принес извинения за не качественно выполненную работу и не изъявил готовность исправить недостатки, а вновь сетовал по поводу потери своей прибыли и заявил, что если я обращусь в Суд, то у него есть рычаги воздействия на Суд, чтобы его затянуть на два года.
Из-за того, что результат работы имеет существенные недостатки:
1) Обязательство выполнено некачественно, Дом построен с грубыми нарушениями, из-за волнений по поводу некачественно построенного дома, давления и даже угроз со стороны Подрядчика, психологическое состояние было серьезно нарушено, появились расстройства здоровья, понизилась работоспособность, появилось недомогание, т. е. причинен моральный вред, который в соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ расценивается как причинение физических или нравственных страданий путем нарушения личных неимущественных благ. Мне приходится терпеть значительные неудобства, в связи с необходимостью решения данной проблемы. При этом согласно ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения Исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда.
2) в связи с тем, что я не могу пользоваться жилищем, я несу убытки. Убытки связанны, в том числе с тем, что в течение года я не имею возможности проживать за городом.
Ответчик уклоняется от досудебного урегулирования конфликта. Тем не менее, ст. 17 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 предусмотрена судебная защита прав потребителей. В связи с тем, что нарушение действующего законодательства со стороны Ответчика привели меня в крайне тяжелое финансовое положение, а также доставило мне массу неудобств, мне, как человеку, не обладающему специальными познаниями в сфере защиты прав потребителей, пришлось обратиться к юристам (приложение 14).
Дополнительно информирую Вас о том, что Дом является технически сложным строением, при этом невыполнение технических требований, предусмотренных Законодательством при строительстве зданий и сооружений, является грубейшим нарушением. Тот факт, что Подрядчиком допущены грубые нарушения, подтверждается не только согласием Подрядчика лично, но и заключением Экспертизы. Поэтому, ремонт является для меня не приемлемым из целесообразностей безопасности. Я не намерена рисковать своей жизнью и жизнью близких мне людей при эксплуатации Жилища. Так как проявление недостатков может попросту привести к разрушению Дома, в результате чего может произойти необратимое происшествие, последствия которого могут быть трагическими. Более того, мое право на безопасность товара закреплено ст. 7 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В соответствии с положением пп.4 п.2 ст. 333.36 ч.2 Налогового кодекса РФ и ч.3 ст. 17 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1, потребители при обращении в суд с исками связанными с нарушением их прав освобождаются от уплаты судебных расходов.

На основании вышеизложенного, а так же руководствуясь ст. ст. 4, 7, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. ст. 476, 477, 722, 723 Гражданского Кодекса РФ, ст.ст. 131, 132, 133 ГПК РФ

Образец искового заявления в суд о возврате денежных средств

Универсальным и понятным документом считается исковое заявление, что подается в суд. Не зависимо от того, какая ситуация возникла с финансовыми средствами у заявителя, он может просмотреть образец искового заявления в суд о возврате денежных средств, соответственно ему и написать заявление. Данного плана заявление всегда актуально, не зависимо от ситуации. Подать его в суд можно при любых обстоятельствах.

В каких случаях можно использовать образец искового заявления в суд о возврате денежных средств? Как вернуть деньги законным путем? Какие споры, связанные с финансами можно решить в суде, написав заявление? Нужен ли юрист в решении финансовых споров?

Исковое заявление в суд — образцы о возврате денежных средств

количество исковых заявлений и копий приложений к нему должно соответствовать числу сторон дела плюс один пакет для суда. То есть если у вас два ответчика и третье лицо, нужно подать в суд четыре пакета документов.

В результате неисполнения Ответчиком своих обязательств Истцу и ее семье причинены нравственные страдания, связанные с невозможностью использовать денежные средства, от возврата которых уклоняется Ответчик.

Образец искового заявления о взыскании денежных средств по договору подряда

просто составьте исковое заявление и направьте его в соответствующее отделение суда, вместе с данным актом;
других доказательств, как правило, предоставлять не нужно, в отличие от варианта, когда клиент отказывается согласовывать принятие работы.

Обязательно уведомите заказчика о собственной готовности передать результат работ по договору.
Сделайте отметку в акте приема-передачи, что клиент не явился на процедуру согласования.
Подпишите акт за вторую сторону, отправив его заказчику в данном виде.
Проработайте возможные возражения клиента, он вправе предъявить встречные требования, признав акт недействительным.
Подготовьте доказательства не только выполнения своих обязательств, но и всех условий, обозначенных в договоре.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

В __________________________________ (наименование арбитражного суда) арбитражный суд ____________________ (города, края, области, республики) Истец: _____________________________ (наименование) Адрес: _____________________________

В данном случае предоставлена только часть документа для ознакомления и избежания плагиата наших наработок.
Для получения доступа к полным и бесплатным ресурсам портала Вам достаточно зарегистрироваться и войти в систему.
Удобно работать в расширенном режиме с получением доступа к платным ресурсам портала, согласно прейскуранту.

Иск о возврате денежных средств

Важно! Гос. пошлина по оформлению судом судебного приказа будет составлять половину от указанного объема гос. пошлины в рамках искового производства (согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ).

К примеру, право истребования неустойки с неплательщика алиментных обязательств появляется на основании законодательных норм. Кроме того, иск по истребованию долга направляется в отношении нарушителя при наличии факта причинения им вреда гражданину.

Образец Искового заявления о взыскании денежных средств по договору подряда, как написать пример

Исковое заявление содержит требование истца о взыскании денежных средств по договору подряда с ответчика. Каждая часть логически взаимосвязана друг с другом. В целом эти части нацелены на изложение позиции истца при условии выполнения установленных требований к содержанию искового заявления. Данным документом защищает интересы участника арбитражного процесса и выполняет следующие задачи:

По расчету задолженности, актам выполненных работ и платежным поручениям ответчик не осуществил оплату акта № 25 от 23 января 2022г. (в сумме 30 000 рублей). Данный акт подписан ответчиком в день его составления. Следовательно, 5 дней для их оплаты должны исчисляться с от 23 января 2022г. г.

Образец встречное исковое заявление о взыскании денежных средств по договору подряда (с уточненными исковыми требованиями)

В соответствии с п. 5.2 договора за несвоевременное перечисление денежных средств подрядчик имеет право потребовать от заказчика пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день задержки платежа, но не более 10% от суммы договора. Соответственно, размер штрафного пени надень подачи искового заявления составляет максимальную величину пени, предусмотренную договором, — 81 833 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 77 копеек, в связи с просрочкой ответчиком платежа на срок более 100 (ста) дней.

В соответствии с п. 3.3.б договора заказчик обязан был оплатить выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта приема-сдачи работ. Акт был подписан 10 января 2022 г., соответственно с 18 января 2022 г. ответчик допустил просрочку платежа на срок более 118 (ста) дней — до 15 мая 2022 г. Именно с этой даты истец имеет потребовать от ответчика оплату суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по фактический день исполнения обязательств. Расчет указанной суммы приложен к данному исковому заявлению и составляет 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей 42 копейки.

Ваше право

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статье 310 ГК РФ , односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Как используя образец написать иск о взыскании денежных средств

наименование судебного органа;
информация о заявителе;
информация об ответчике;
суть иска (здесь рассказывается на основании чего между истцом и ответчиком возникли правоотношения, какой конфликт между ними возник и какие требования предъявляет истец);
подкрепление претензий истца законодательной базой;
предоставление имеющихся доказательств (договора, экспертизы, показания свидетелей и т.п.);
дата, подпись.

Для того чтобы быть полностью уверенным, что вам вернут деньги взятые в долг возьмите с человека или в том, что ваши услуги будут оплачены возьмите обязательно расписку о возврате денег (оплате оказанных услуг, вещей, арендной платы и т.д.). данный способ подстраховки возможен как для юридических, так и для физических лиц. Только составлять расписки нужно будет немного по-разному.

Образец Искового Заявления В Суд О Возврате Денежных Средст За Невыполненый Договор Подряда

Согласно тексту расписки Истец передал, а Ответчик получил денежные средства в размере 100000 (Сто тысяч) рублей. Однако по смыслу ст. 429 ГК РФ лица, заключившие предварительный договор, имеют единственную обязанность — заключить в будущем основной договор и право требовать от другой стороны заключения основного договора. Правовая природа предварительных договоренностей, с точки зрения их самостоятельного значения, не предполагает возникновения обязательственных отношений имущественного характера, вытекающих из будущего договора. То есть законодательство не предусматривает возможность оплаты денежных средств по предварительному Договору. Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1102 ГК РФ денежные средства в размере 100000 рублей, полученные Ответчиком являются неосновательным обогащением и подлежат возврату.

Согласно частям 1-3 статьи 486 ГК РФ. покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства… Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью… Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

В Арбитражный суд _____________________
истец: _______________________________,
место нахождения: _____________________
ответчик: ____________________________,
место нахождения: _____________________
цена иска: _______________ рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании денежных средств
«___»_________ ____ г. между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен договор подряда N _______ (копия прилагается).
Пунктом ____ договора предусмотрено, что генподрядчик (ответчик) поручает и оплачивает, а субподрядчик (истец) принимает на себя обязательства по поэтапному выполнению комплекса работ по _____________.
В соответствии с пунктами ______ договора комплекс работ по договору должен быть выполнен субподрядчиком и сдан генподрядчику, согласно календарному плану, по истечении _________ с даты подписания договора.
Необходимо отметить, что пунктом ____ договора установлено, что в случае задержки в оплате генподрядчиком авансовых платежей и счетов за выполненные работы более чем на ____ рабочих дней от установленных договором сроков, календарные сроки выполнения работ переносятся на соответствующее количество календарных дней.
Несмотря на это, истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и справкой по объемам выполненных работ (копии прилагаются). Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. Все акты выполненных работ подписаны ответчиком.
Последний акт N ___ датирован и подписан ответчиком «___»________ ____ г. Таким образом, все работы по договору (на общую сумму ______________) выполнены истцом.
Согласно пункту ___ договора стоимость предмета договора определяется расчетом договорной цены и составляет _______________, в том числе НДС, с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления денежных средств.
В силу пункта ___ договора оплата работ производится в следующем порядке: ____________________________.
Пунктом ___ договора предусмотрено, что подписание акта сдачи-приемки законченных работ по объекту является основанием для соответствующих расчетов с субподрядчиком согласно договору.
Всего работы оплачены на общую сумму ___________ в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты (копии документов об оплате прилагаются).
Итого не оплачены работы на сумму ______________, которые согласно договору должны оплачиваться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.
Таким образом, в соответствии с договором и приведенными нормами ГК РФ ответчик должен оплатить работы истца.
Поскольку до настоящего времени работы в полном объеме не оплачены, истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в оплату работ по договору в размере _______________ в рублях по курсу ЦБ РФ на «___»________ ___ г., то есть в размере ________________ рублей.
В соответствии с пунктом ____ договора генподрядчик перечисляет средства по актам выполненных работ не позднее чем через ___ дней после их подписания.
Согласно расчету задолженности, актам выполненных работ и платежным поручениям ответчиком не оплачены частично акт N _____ от «___»______ ____ г. (в сумме _________________), акт N ____ от «___»__________ ____ г. в сумме _________________. Указанные акты подписаны ответчиком в день их составления, то есть «___»____________ ____ г. и «___»__________ ____ г. соответственно. Следовательно, ___ дней для их оплаты должны исчисляться с «___»_________ ____ г. и «___»____________ ____ г. соответственно.
Поскольку ___ дней для оплаты актов со дня их подписания истекли «___»_______ ___ г. и «___»_________ ____ г. соответственно, то с «___»_________ ____ г. и «___»____________ ____ г. соответственно, по мнению истца, к ответчику может быть применена ответственность в виде процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, поскольку иная ответственность договором подряда не была установлена.
Проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на «___»__________ ____ г. составили ___________ (расчет процентов прилагается).
В связи с этим истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ____________ в рублях по курсу ЦБ РФ, то есть в размере _____________ рублей.
Поэтому на основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 309, 310, 395, 711 ГК РФ, а также ст.ст. 125 — 126 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика по данному делу — ___________________ денежные средства в размере ______________ рублей в оплату работ по договору подряда N ________ от «___»____________ ____ г.
2. Взыскать с ответчика по данному делу — __________________ денежные средства в размере _____________ рублей в уплату процентов за пользование чужими денежными средствами.
3. Взыскать с ответчика по данному делу — __________________ уплаченную госпошлину в размере ___________ рублей.

Приложение:
1. Копия договора N ___________ от «___»________ ____ г.
2. Копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ.
3. Копии актов выполненных работ.
4. Копии документов об оплате.
5. Расчет суммы задолженности.
6. Расчет процентов.
7. Распечатка курса доллара на «___»________ ____ г.
8. Почтовая квитанция о направлении копии иска ответчику.
9. Документы об уплате госпошлины.
10. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание иска.
11. Копия доверенности представителя.

Закон РАА

“__” ____ 20__ г. между _____ (далее Истец) и _____(далее Ответчик) был заключен договор N _____.
В п.__ договора сказано, что исполнитель Истец принимает на себя, в соответствии с закон РФ “О частной детективной и охранной деятельности в РФ”, охрану имущества Заказчика, в том числе при транспортировке, консультирование и подготовку рекомендаций Заказчику и его клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
В п.___ договора сказано, что Исполнитель организовывает и обеспечивает надлежащую охрану объекта Заказчика, расположенного по адресу: ______________.
В обязанности Заказчика, в соответствии с п.____ договора, входит правильно и своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями договора.
В соответствии с п.___ договора, за выполнение Исполнителем принятых на себя обязательств, указанных в договоре, Заказчик перечисляет ежемесячно на расчетный счет Исполнителя сумму ____ условных единиц, при этом оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в рублях по курсу условной единицы, равному курсу рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ на день выставления счета.
Истец надлежащим образом оказывал услуги Ответчику в течение всего срока действия договора, исполняя свои обязательства перед Ответчиком в полном соответствии с требованиями договора.
______ Истцом и Ответчиком был подписан акт выверки расчетов, в соответствии с которым Ответчик должен оплатить выставленные Истцом счета за услуги, оказанные в период с “__” _____ 20__ года на общую сумму _____ рубля.
Истцом и Ответчиком был подписан акт выверки расчетов, в соответствии с которым Ответчик должен оплатить выставленные истцом счета за услуги, оказанные в период с “__” _____ 20__ года на общую сумму _____ рубля.
Указанные денежные средства не поступили на расчетный счет Исца до настоящего времени.
_________ Ответчик направил в адрес Истца письмо N._____, в котором уведомил его о расторжении договора N.____ от “__” ______ 20__ г.
В соответствии с условиями п.___ договора, каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть его без объяснения причин, предупредив другую сторону о своем намерении не менее чем за __ календарных дней. Таким образом, договор считается расторгнутым с ______.
Однако до настоящего момента Ответчик не выполнил своего обязательства по оплате услуг по охране имущества, оказанных Истцом в соответствии с требованиями договора, в полном объеме, до момента расторжения договора.
П. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора — юридического лица учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.
Также, согласно п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
На “__” _______ 20__ г. проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой оплаты услуг Истца по договору N.__ от “___”
______ 20__г. составили _____рубля.
Расчет задолженности Ответчика за просрочку оплаты поставки установки Истцом прилагается.
Общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом по своим обязательствам по договору N. ____ от “__” _______ 20__ г. составляет : задолженность по оплате услуг Истца плюс проценты за пользование чужими денежными средствами на основании п.3 ст. 395 ГК РФ ______ рубля.
В соответствии со ст. 309, 310, 395, 781 ГК РФ и ст. 125, 126 АПК РФ,

1. Взыскать с Ответчика сумму задолженности по оплате услуг Истца по договору N. ____ от “__” ____ 20__ г. в размере _____ рублей.
2. Взыскать с Ответчика сумму процентов за пользование чужими денежными средствами на основании п.3 ст. 395 ГК РФ в размере _____ рублей.
3. Взыскать с Ответчика уплаченную госпошлину в размере _____ рублей.

Образец искового заявления по договору подряда в 2022 году

Под данным термином понимаются какие-либо сторонние компании, привлекаемые к выполнению поставленной перед генеральным подрядчиком задачи. «Заказчик» — составляющая техническое задание сторона, осуществляющая оплату труда.

Сегодня при необходимости выполнения какого-либо большого объема разовой работы обычно используется договор подряда. Формат его не унифицирован, в каждом случае стороны формируют его в индивидуальном порядке.

Образец Искового Заявления В Суд О Возврате Денежных Средст За Невыполненый Договор Подряда

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Поскольку по условиям Договора ответчик обязался построить дом в течении 40 рабочих дней, т.е. до………………………. однако по сегодняшний день работы даже были не начаты, мною …………………… г. направлено заказной корреспонденцией на адрес постоянного места жительства и регистрации ………………… заявление, в котором я отказываюсь от Договора подряда от ……………… и прошу в разумный (7-ми дневный срок) вернуть выданную ответчику сумму в размере …………….рублей (приложение № 6).

27 Июл 2019 jurist7sib 187