Главная / Последние новости / Судебный Иск На Возврат Денежных Средств За Невыполнение Обязательств По Договору Ремонта Квартиры

Судебный Иск На Возврат Денежных Средств За Невыполнение Обязательств По Договору Ремонта Квартиры

Взыскание денежных средств за невыполненные работы

Таким образом, Истец в полном соответствии с требованиями договора свои обязательства перед Ответчиком выполнил, что подтверждается актом сдачи-приемки работ, подписанным уполномоченными представителями сторон, а также накладной N _______ от «__»________ ___ г. (копии прилагаются).

Вместо оговоренных 3 месяцев (по устному договору — июнь)ремонт не закончен до сих пор (октябрь), все это время мне пришлось оплачивать коммуниальные платежи, я понесла ущерб за хранение контейнеров, т.к. не имела возможности перевести вещи, оплачивала съемную квартиру, более того была обманута в закупках материалов. Много материало было испорчено, стоимость которых мне не возмещена. Как быть. Могу ли я расчитывать на компенсацию, возврат денег по причине неисполнения условий устного договора об оказании услуг.

Судебный Иск На Возврат Денежных Средств За Невыполнение Обязательств По Договору Ремонта Квартиры

В рамках исполнительных производств в отношении каждого из предпринимателей вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, об ограничении выезда за границу и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или другой кредитной организации.

Данная обязанность продавца предусмотрена статьей 10 указанного закона и общими нормами Гражданского кодекса о договоре купли-продажи (подряде). В таких случаях требование о расторжении договора будет законным в случае обнаружения факта ущемления прав потребителя в части продажи ему товара не соответствующего заявленным при покупке требованиям. К примеру, отсутствие конкретно определенной функции или технической характеристики в работе персонального компьютера.

Иск о возврате денежных средств по договору поставки

В соответствии с ч.3 ст.487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Исковое заявлениео расторжении договора подряда и взыскании денежных средств

На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

На основании ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Обязательство о возврате денежных средств на ремонт квартиры

Любые признаки нарушения технологии строительства, конечно, должны обсуждаться с застройщиком, и если подозрения покупателя о ненадлежащем качестве подтверждаются, справедливым будет либо устранение нарушений, либо их компенсация, но добиться справедливости, как водится, не всегда просто. Лучше всего в этом плане закон защищает дольщиков, купивших квартиру по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.

Истица также указывала в обоснование заявленных требований, что в счет исполнения сделки она продала свою квартиру и перевела ответчице денежные средства в размере 1 649 001 рублей 41 копейки. Г. приобрела по договору купли-продажи квартиру, расположенную по адресу: «адрес». Однако, ответчик приобрела квартиру в свою личную собственность, нарушив условия договора по приобретению квартиры в долевую собственность. На основании изложенного, истица первоначально заявила требования о признании права собственности на 1/2 долю квартиры и взыскании судебных расходов.

Образец заявления на возврат денежных средств за невыполнение договора

(Дата) я обратился к ответчику с письменным заявлением с требованием о возврате денежной суммы в размере (руб.) , выплате неустойки. Заявление было отправлено ответчику по почте заказным письмом. Ответчик в удовлетворении требования отказал.

Согласно положениям закона, жалоба предъявляется обязательно при возникновении спора с продавцом. Написать ее необходимо во всех случаях. Без соблюдения претензионного порядка, невозможно обратиться в суд.

Досудебное требование о возврате денежных средств по договору купли продажи

Товар был доставлен с недостатками, в связи с чем истица обратилась в суд. Во время нахождения искового заявления в суде ответчик обязал истицу заключить соглашение о расторжении договора, согласно которому она получает деньги за некачественный товар, а также отказывается от дальнейших претензий.

Возврат телефона в Евросеть помогли осуществить гражданину специалисты РОО «Нижегородское общество по защите прав потребителей», так как продавец не захотел удовлетворить в добровольном порядке законные требования покупателя. Возврат в Евросеть проходил через суд, так как в досудебном порядке возврат денежных средств в Евросети был невозможен из-за отказа продавца расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за телефон . Обратившийся к нам гражданин приобрел телефон Lenovo A5000 Dual Black в ООО «Евросеть-Ритейл», однако смартфон был неисправен. В процессе эксплуатации был выявлен дефект – смартфон Lenovo A5000 стал самопроизвольно выключаться.

Иск о взыскании средств за неисполнение договора

15 ГК РФ, ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» подлежат возмещению в полном объеме. В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его прав.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О взыскании денежных средств по договору поставки 12 марта 2022 года года между истцом и ответчиком заключен договор, согласно которому Ответчик обязуется поставить в адрес истца, а истец – принять и оплатить товар на общую сумму 2000 тыс. руб. В соответствии с п.2 Спецификации № 1, являющейся приложением и неотъемлемой частью договора, оплата товара осуществляется на следующих условиях:

Образец заявления на возврат денежных средств за невыполнение договора

Мировому судье судебного участка № _____ О взыскании денежной суммы, неустойки, компенсации морального вреда (Дата) я заключил с ответчиком договор подряда, согласно которому ответчик принял на себя обязательство изготовить (наименование изделия), что подтверждается копией договора (номер, дата).

Заявление было отправлено ответчику по почте заказным письмом. Ответчик в удовлетворении требования отказал. Отношения, сложившиеся между мной и ответчиком, регулируются гражданским законодательством и Законом РФ «О защите прав потребителей».

Возврат денежных средств за невыполнение условий договора исполнителем

Здравствуйте. Заключили договор купли-продажи дверей 31.03.2022. Оплатили полную стоимость, чеков не дали. Заказывали 8 дверей. 4 из них привезли через три недели с большим усилием, установили с браком, переделать никак не могут, ( не можем дозвониться) остальные 4двери так и не привезли, хотя уже прошел почти 2 месяца. На звонки не отвечает, отключает телефон. В договоре сроки передачи товара не прописаны, только то, что срок передачи товара не превышает 10 рабочих дней с момента оплаты.И при отсутствии товара на складе продавца и необходимости его изготовления, срок передачи товара покупателю не превышает 10 рабочих дней с даты поступления товара от изготовителя на склад продавца. Вопрос: Можем ли мы подать иск в суд и вернуть деньги? Возможно ли вообще выиграть дело? Спасибо

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Претензия на возврат денежных средств за неоказанные услуги

В силу ст. 309 Гражданского Кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В соответствии с п. ____ Договора он может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского Кодекса РФ договор прекращается с момента получения уведомления об отказе от договора другой стороной. Таким образом, Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем данного уведомления.

Хорошая новость в том, что клиентов защищает закон о защите прав потребителей. По нему к недобросовестным исполнителям применяются довольно жесткие санкции. Так, по 28 статье этого закона при нарушении сроков исполнения услуги вы вправе расторгнуть договор и даже потребовать возмещения соответствующих убытков и неустойки в течение 10 календарных дней.

Претензия на невыполнение условий договора

В договоре могут быть указаны конкретные сроки, однако чаще всего они определяются в соответствии с принятыми нормами – не более 30 рабочих дней. По правилам хорошего делового тона партнер должен дать письменный ответ в течение рабочей недели: в ответном письме указывают согласие/несогласие с заявлением на невыполнение условий договора и предлагают пути решения проблемы.

Обычно он составляется на фирменном бланке и высылается в виде заказного письма по Почте России или с помощью услуг курьерской доставки. Именно этот способ наиболее предпочтителен, поскольку в результате на руках отправителя обязательно останется уведомление о вручении.

Как грамотно составить претензию по договору оказания услуг: структура и образец

Оказание услуг с нарушением сроков (в том числе оплаты), которые указаны в договоре. Это одна из самых частых причин спора. Например, если компания по производству мебели на заказ тянет с изготовлением заказа, и уже нарушены сроки, оговоренные в договоре, то можно смело приступать к составлению претензии в их адрес (например, на возврат денежных средств).
Отсутствие возмещения заказчику возникших убытков, если исполнитель в одностороннем порядке отказался предоставлять услугу. Например, авиакомпания отменила рейс, а человек при этом пропустил важную деловую встречу. В этом случае составление претензии в адрес авиаперевозчика может разрешить ситуацию с возмещением всех понесенных убытков.
Неуплата неустоек и штрафов, которые обязан выплатить исполнитель в случае просрочки с выполнением работ. К примеру, строительная компания затянула сроки ремонта квартиры, при этом по договору за каждый день просрочки они должны были выплачивать клиенту неустойку в размере 1% от суммы заказа. Чаще всего добровольно эти суммы никто не выплачивает, поэтому составление документа является необходимой процедурой.
Выполнение услуг ненадлежащего качества тоже является неоспоримым основанием для подачи претензии.
Невыполнение обязательств заказчиком чаще всего выражается в просрочке оплаты услуг либо в их неоплате.

Зачастую одна из сторон, подписавших договор о выполнении услуг, выполняет услуги не в срок, или их качество оставляет желать лучшего. Этот вопрос можно решить, составив досудебную претензию в письменном виде.

Иск о возврате денежных средств по договору подряда

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2022г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2022г, 29.10.2022г, 05.11.2022г.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Судебный Иск На Возврат Денежных Средств За Невыполнение Обязательств По Договору Ремонта Квартиры

Rossovet.ru Как правильно составить исковое заявление Невыполнение условий договора.Срочно взыскивать стоимость оплаты заказа.Оформляйте в суд иск о защите прав потребителей,просите взыскать стоимость оплаты заказа и моральный вред.

Наши юристы оказывая юридическую помощь в арбитражном суде по искам О неисполненииПРЕТЕНЗИЯ. о невыполнении обязательств по договору оказания юридических услуг.также и другую Сторону от исполнения условий настоящего договора и обязательств по договору.

23 Фев 2020 jurist7sib 123