Возврат Денежных Средств За Невыполненную Работу По Договору Подряда
Претензии за возврат денежных средств за невыполнение договора подряда образец
Надлежащим образом исполнить свой обязательства по договору. Дополнительно, прошу вас предоставить мне письменный отчет о всех выполненных работах на объекте, на момент получения настоящей претензии. Отчеты предоставить в письменном виде на руки или письменно по почте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования в срок до _ августа 2022г. Я откажусь от исполнения договора и буду вынужден обратиться с иском в суд для взыскания с ЗАО СПК денежной суммы в размере: 1.,10 рублей стоимость оплаченных работ; 2. Неустойку (пени согласно договору, которая на г. Уже составила 129 520,00 рублей; 3. В соответствии со ст. 395, 715, п.2 ст.
Претензия о задолженности по договору аренды. Претензия о задолженности по договору аренды. Претензия по факту использования доменного имени. Претензия по факту использования доменного имени. Претензия (о возврате денежных средств и уплате процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами) претензия (о возврате денежных средств и уплате процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами) претензия (о возврате неосновательного обогащения в натуре и возмещении неполученных доходов) претензия (о возврате неосновательного обогащения в натуре и возмещении неполученных доходов) претензия (о возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами) на сумму_ рублей претензия (о возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов.
Взыскание денежных средств за невыполненные работы
N 114, во исполнение которого истец ( исполнитель) обязался производить типографские ( работы производить печать газеты), а ответчик принимать результаты работ и оплачивать их в соответствии с условиями договора ( л.д. 11 18).
Договора срок выполнения работ был установлен в количестве 105 календарных дней, то есть до 09.10.2022 г. Пунктом 2.2. Договора общая стоимость работ была определена в 434000 (Четыреста тридцать четыре тысячи) рублей.
Иск возврате денежных средств за невыполненные работы договор подряда скачать, договора займа скачать в формате ворд
Денежных средств ваш Договор подряда и скачать Устав. Где скачать договор купли подряда. денежных средств 10 января. «Расписка о возврате денежных средств а договор подряда, Смело пишите иск о возврате. Что работы оплачены частично. обогащения Иск о возврате договор займа.
Удержание денежных средств иск в суде? оплаты за невыполненные работы. 15 авг 2022 средств по договору подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ, в суд с иском к ООО о взыскании денежных средств по договору возвратить уплаченные за невыполненные работы денежные. Забавное правило пятница, 17 мая Возврат денежных средств за Где можно скачать Устав или Что такое договор подряда. Договор подряда; Выполнение работы с Право на привлечение денежных средств.
Исковое заявление о расторжении договора подряда и возврате денежных средств
_____________ г. мной был заключен Договор подряда № ______ (далее Договор) с индивидуальным предпринимателем ______________________ (далее Подрядчик) с техническим описанием (приложение 1, 2) на строительство дома из профилированного бруса на участке, принадлежащем мне на праве собственности по адресу: ______________________________.
Согласно Договора материл, необходимый для строительства, предоставлялся Подрядчиком. Цена Договора составляет – _________________ руб. Оплата по Договору была произведена мной вовремя (приложение 4), в три этапа. Данный факт подтверждается квитанциями, предоставленными подрядчиком: _______________ руб. + __________ руб.- предоплата, ________ руб. (стоимость стройматериалов при доставке — _________ руб. за бытовку для строителей) + ________ руб. за разгрузку материалов и _________ руб. — после окончания строительства. Общая денежная сумма, уплаченная по Договору, составила – ___________ рублей.
По исполнении обязательства по строительству, нами был подписан АКТ № ____ на предмет выполнения работ-услуг от ___________ г., при этом денежная сумма была снижена подрядчиком до ______________ рублей (приложение 5). Подрядчик объяснил, что уменьшение стоимости выполненной услуги связано с недопоставкой части материалов и невыполнения некоторых работ: количество фундаментных точек и блоков уменьшено в три раза; отсутствует перегородка на мансарде; на треть не застеклен балкон и другие работы, а также это обусловлено предоставлением предновогодних скидок. Но позже подрядчик объяснил, что уменьшение стоимости дома обусловлено ошибкой бухгалтера. В итоге, я настояла на пересчете реальной стоимости дома, с учетом не выполненных работ и недопоставленных материалов. Довожу до Вашего сведения, что согласно ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю необходимую и достоверную информацию о выполняемой работе, обеспечивающую возможность ее правильного выбора, чего Вами не было сделано.
__________ г. по электронной почте мной был получен расчет стоимости дома: ____________ руб. (приложение 5) от _____________ (____________)., в котором, кроме стоимости материалов (_____________ руб.) и работ (___________ руб. с накладными расходами и доставкой), было включена прибыль в размере ___________ руб. Уменьшение сметы всего на __________ руб., не соответствовало стоимости недопоставленных материалов и не довыполненных работ. Фундамент сделан меньшего размера (__________ руб.), не сделана перегородка с дверью (_________ руб.), балкон остеклен на треть меньше (____________ руб.), что существенно не соответствует техническому описанию дома, который является неотъемлемой частью Договора. Итого — ___________ руб. Таким образом, стоимость дома не должна превышать __________ руб., а реально, с учетом низкого качества и не того размера материала (см. ниже) она соответствует оплаченным квитанциям — __________ руб. или ниже.
К этому времени стало очевидно, что дом построен из материалов, не соответствующих Договору (брус 140×135, а не 150×150, половая доска 250 мм, а не 300 мм, блоки, не пригодные для фундамента, оконные рамы с дефектами и т.д.), не качественно, а часть материалов (утеплитель) вовсе оказалась украденной строителями. Они уложили утеплитель в один слой (5 см), а не в три (15 см), как предусматривалось Договором. Данные обстоятельства были изложены мной в претензии от _________ г. (приложение 7) и передано представителю Подрядчика на месте, после предварительной приемки Дома. Представитель согласился устранить недостатки и подписал претензию __________ г. В марте Подрядчик устранил часть недостатков, но при этом дом абсолютно потерял рыночную стоимость (половые доски были распилены, вагонка от повторного использования треснула, на фундаментные блоки были добавлены кирпичи б/у, найденные рабочими на свалке). Однако, основная часть требований осталась не выполненной (фундамент не переделан, вагонка не заменена). За весну и лето состояние дома значительно ухудшилось, не смотря на то, что нами самостоятельно были произведены работы по покрытию снаружи в два слоя антисептиком и двумя слоями защитных декоративных покрытий, при этом были затрачены денежные средства в размере __________ руб. Кроме этого блоки, которые являются несущей частью фундамента, расслоились и стали осыпаться, брусья растрескались, внутри дом заплесневел. Нам пришлось его зачищать.
Обращаю Ваше внимание на то обстоятельство, что в силу п. 2 ст. 476 Гражданского кодекса Российской Федерации, продавец (изготовитель, исполнитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) отвечает за недостатки работы (услуги), в течение всего гарантийного срока.
При этом, согласно ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Исполнитель обязан выполнить работу, качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве работы, исполнитель обязан выполнить работу соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых результат работы такого рода обычно используется.
Кроме того, обращаю Ваше внимание на то обстоятельство, что согласно ст. 29 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Заказчик при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;
соответствующего уменьшения цены выполненной работы;
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Кроме этого, в силу данной статьи, я, как Заказчик, вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных мне в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (в соответствии со ст. 22 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за услугу денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, либо предоставления ненадлежащей информации об услуге, подлежат удовлетворению в течение десяти дней. Согласно условиям Договора Подрядчик обязан был исполнить обязательство в срок до 20 декабря 2022 года. В итоге обязательство было исполнено на 13 дней позже. Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», в случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, предусмотренную законодательством, либо Договором. В данном случае п.2.3 Договора предусмотрено, что сумма неустойки составляет 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки. Таким образом, сумма неустойки составляет: _____________ рублей.
____________ г. я пыталась передать представителю Подрядчика 2-ю претензию (приложение 8), однако от него последовал отказ в принятии, объяснив при этом, что все изменения, произошедшие в конструкции дома, являются допустимыми. В результате я была вынуждена заключить договор № __________ с ООО «________________________», в лице руководителя ___________ на проведение экспертизы дома (приложение 9), заплатив _____________ руб. (приложение 10) Экспертиза была проведена __________ г., о чем подрядчик был заранее извещен телеграммой стоимостью ____ руб.___ коп.(приложение 11), однако он не явился. После этого мной были отправлены результаты экспертизы — «Заключение специалиста № __________» (приложение 12) Подрядчику по электронной почте. Кроме этого мной осуществлялись попытки договориться с подрядчиком о проведении ремонтных работ дома. Я была вынуждена застраховать дом, заплатив страховую премию в размере ____________ руб. (приложение 13). Я неоднократно вела переговоры с представителем Подрядчика, при этом он мне угрожал в грубой форме. Мы с мужем потратили ни один день на поездки в офис и на встречу с Подрядчиком, для решения, сложившейся спорной ситуации.
Кроме того, в связи с тем, что мое законное требование, указанное в заявлении от 1__________ года на предмет устранения недостатков, которые были допущены Подрядчиком при осуществлении работ, не удовлетворено в полном объеме, то согласно п. 6 ст. 29 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», если требование не удовлетворено в течение двадцати дней, со дня его предъявления Заказчиком или обнаруженный недостаток является неустранимым, Заказчик по своему выбору вправе требовать:
соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами;
отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.
Помимо прочего, в соответствии со ст. 30 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение срока устранения недостатков (в данном случае 2 недели) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки, размер которой согласно п. 5 ст. 28 составляет 3% от цены Договора. Таким образом, на сегодняшний день сумма неустойки за просрочку требования составляет: _____________ рублей.
Мной была предпринята еще одна попытка договориться с выездом Подрядчика и его представителя на место объекта. Подрядчик, увидев дом, согласился с заключением эксперта и моими требованиями, но не принес извинения за не качественно выполненную работу и не изъявил готовность исправить недостатки, а вновь сетовал по поводу потери своей прибыли и заявил, что если я обращусь в Суд, то у него есть рычаги воздействия на Суд, чтобы его затянуть на два года.
Из-за того, что результат работы имеет существенные недостатки:
1) Обязательство выполнено некачественно, Дом построен с грубыми нарушениями, из-за волнений по поводу некачественно построенного дома, давления и даже угроз со стороны Подрядчика, психологическое состояние было серьезно нарушено, появились расстройства здоровья, понизилась работоспособность, появилось недомогание, т. е. причинен моральный вред, который в соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ расценивается как причинение физических или нравственных страданий путем нарушения личных неимущественных благ. Мне приходится терпеть значительные неудобства, в связи с необходимостью решения данной проблемы. При этом согласно ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения Исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда.
2) в связи с тем, что я не могу пользоваться жилищем, я несу убытки. Убытки связанны, в том числе с тем, что в течение года я не имею возможности проживать за городом.
Ответчик уклоняется от досудебного урегулирования конфликта. Тем не менее, ст. 17 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 предусмотрена судебная защита прав потребителей. В связи с тем, что нарушение действующего законодательства со стороны Ответчика привели меня в крайне тяжелое финансовое положение, а также доставило мне массу неудобств, мне, как человеку, не обладающему специальными познаниями в сфере защиты прав потребителей, пришлось обратиться к юристам (приложение 14).
Дополнительно информирую Вас о том, что Дом является технически сложным строением, при этом невыполнение технических требований, предусмотренных Законодательством при строительстве зданий и сооружений, является грубейшим нарушением. Тот факт, что Подрядчиком допущены грубые нарушения, подтверждается не только согласием Подрядчика лично, но и заключением Экспертизы. Поэтому, ремонт является для меня не приемлемым из целесообразностей безопасности. Я не намерена рисковать своей жизнью и жизнью близких мне людей при эксплуатации Жилища. Так как проявление недостатков может попросту привести к разрушению Дома, в результате чего может произойти необратимое происшествие, последствия которого могут быть трагическими. Более того, мое право на безопасность товара закреплено ст. 7 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В соответствии с положением пп.4 п.2 ст. 333.36 ч.2 Налогового кодекса РФ и ч.3 ст. 17 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1, потребители при обращении в суд с исками связанными с нарушением их прав освобождаются от уплаты судебных расходов.
ПРОШУ:
1. Расторгнуть Договор подряда № ________;
2. Взыскать в мою пользу денежную сумму, уплаченную по Договору № _______ в размере ___________ рублей;
3. Взыскать в мою пользу денежную сумму в качестве неустойки за просрочку срока выполнения работ в размере __________ рублей;
4. Взыскать в мою пользу денежную сумму, в качестве затрат на материалы в размере 8 330 руб.;
5. Взыскать в мою пользу денежную сумму в размере _________ руб. за проведение экспертизы дома, а так же денежную сумму за посланную телеграмму в размере ________ руб.;
6. Взыскать в мою пользу денежную сумму в размере ______ руб. уплаченную в качестве страховой премии;
7. Взыскать в мою пользу денежную сумму в размере ___________ рублей, в качестве неустойки за просрочку удовлетворения требования Заказчика об устранении недостатков выполненной работы;
8. Взыскать в мою пользу денежную сумму в размере ___________ рублей, в качестве компенсации морального вреда.
9. Взыскать в мою пользу денежную сумму в размере __________ рублей, в качестве оплаты юридических услуг.
Возврат Денежных Средств За Невыполненную Работу По Договору Подряда
За нарушение предусмотрена система административных штрафов. Однако привлечь шумных соседей к реальной ответственности удается крайне редко: как правило, к тому времени, как сотрудник полиции явится по вызову, все затихает, – и он предпочитает ограничиться устным предупреждением, чтобы не заниматься бумажной волокитой с оформлением правонарушения.
Показать полностью…
По Вашим просьбам два дня (в будни и выходные) я сделаю для Вас встречу в формате «Вопрос-ответ». 27 января (воскресенье) днём с 12 до 14 ч и 30 января (среда) вечером с 17 до 20 ч Вы можете прийти ко мне в офис на Дорожной 57 и бесплатно проконсультироваться по таким вопросам:
Образец претензии на невыполнение условий договора
- трудовой договор;
- строительный подряд;
- подряд на поставку услуг провайдера;
- контракт о сотрудничестве;
- соглашение на долевое участие в строительстве;
- договор купли-продажи товара;
- все виды документов на коммунальное обслуживание, включая отопление, свет, газ, водоснабжение.
Иногда для урегулирования спорных вопросов составляется дополнительное соглашение, где письменно описываются новые сроки поставки товара или выполнения работ, новые условия оказания услуги, предусмотренные законом. Стороны подписывают соглашение и действуют по нему в дальнейшем.
Возврат Денежных Средств За Невыполненную Работу По Договору Подряда
Начисления выплат компенсационного и стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат в процентах к тарифной ставке (окладу), а не в рублевом эквиваленте не может являться принципом равного вознаграждения за труд в условиях производственной деятельности – совокупности действий работников по трудовому договору найму с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг (ТК РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ) И ЯВЛЯЕТСЯ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ (ОТДАЕТСЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ РАБОТНИКАМ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ТАРИФНЫМИ ОКЛАДАМИ, СТАВКАМИ) И ОТНОСИТСЯ К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ТРУДУ.
2. Статья 147 ТК РФ Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Как можно получать различную по величине в денежном эквиваленте надбавку за ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. ЧТО ЭТО КАК НЕ ДИСКРИМИНЦИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД.
3. Согласно ст. 148 ТК РФ оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате (ст. 315 ТК РФ).
ВЫПЛАТА РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ, А НЕ В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ также является дискриминацией по социальному признаку. КАК МОГУТ ЛЮДИ ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОДНОМ РАЙОНЕ, НАПРИМЕР, КРАЙНЕГО СЕВЕРА, УРАЛА ИЛИ ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТАТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ, Т.Е. В ОДНИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ПОЛУЧАТЬ РАЗНУЮ ПО ВЕЛИЧИНЕ СУММУ РАЙОННОГО КОЭФИЦИЕНТА В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ. КАК ЭТО ВОЗМОЖНО.
НУ И НАКОНЕЦ ПЕНСИОНЕРЫ:
Увеличение пенсий в процентах, а не в рублевом коэффициенте также является дискриминацией по социальному признаку, здесь отдается предпочтение пенсионерам с более высокой пенсией. Давайте посчитаем, например, увеличение пенсий на 5% :
В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ, РАТИФИЦИРОВАННЫМИ СССР И РФ ТРУД СВОБОДЕН. УСЛОВИЯ НАЙМА, И КАК СЛЕДСТВИЕ, ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МОГУТ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА И ЛЮБЫХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ.
Показать полностью…
1. Статья 2, статья 3 и статья 4 ТК РФ запрещают принудительный труд и дискриминацию в сфере труда. Статья 132 ТК РФ запрещает какую бы то ни было дискриминацию при установлении и изменении условий оплаты труда. А согласно статье 129 ТК РФ. Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Порядок предъявления претензий по договору подряда
После того, как получено или не получено ответ, лицо может передать документы в суд по той части, что его не удовлетворяет. Претензию можно направить почтой, отнести лично адресату, переслать электронной почтой.
- нарушаются сроки выполнения работ;
- причиняется ущерб здоровью и жизни;
- не передаются документы или сведения;
- предоставляются некачественные материалы или оборудование;
- работы выполняются некачественно и т. д.
Образец заявления на возврат денежных средств за невыполнение договора
В первичном договоре, прописывайте пеню за невыполнение в срок обязательств, отказ от их выполнения уже в процессе работы. Претензия на возврат денежных средств за товар ненадлежащего качества оформляется, как правило, при выявлении скрытых дефектов после приема продукции или в случае предоплаты (полной или частичной).
(Дата) я обратился к ответчику с письменным заявлением с требованием о возврате денежной суммы в размере (руб.) , выплате неустойки. Заявление было отправлено ответчику по почте заказным письмом. Ответчик в удовлетворении требования отказал.
Претензия по договору подряда
- внесение авансового платежа (п.2 ст. 711 ГК РФ);
- оплату результата выполненной работы (п.1 ст. 711);
- оказание содействия (п.1 ст. 718);
- приём результатов работы (п.1 ст. 702, п.1 ст.720);
- предоставление оборудования, материалов, технической и прочей документации, подлежащей обработке (п. 1 ст. 713, п.1 ст. 719);
- исполнение прочих обязательств.
2. Пишется непосредственно претензия с обязательным указанием номера и даты заключённого ранее договора подряда, а, кроме того, перечнем обязательств, взятых на себя обеими сторонами при подписании договора. Указывается пункт договора, к выполнению которого непосредственно предъявляется претензия.
Возврат денежных средств за неоказанные услуги по по договору подряда
Подскажите, каким образом продавец в рознице должен возвращать денежные средства за товар, оплаченный покупателем посредством банковской карты? Может ли торговая организация вернуть деньги за товар, оплаченный банковской картой, наличностью? Какая ответственность предусмотрена в такой ситуации?
Возможен ли возврат средств на другую банковскую карту (не ту, с которой оплачивался товар) или на другой расчетный счет покупателя? Вернуть наличные деньги за оплаченный в безналичном порядке товар нельзя.
Возврат Денежных Средств За Невыполненную Работу По Договору Подряда
Причины, из-за которых услуги были оказаны не полностью или не оказаны вовсе, могут быть разные: вы заболели или были госпитализированы и не смогли отправиться в путешествие; срочная командировка – и не получилось впустить отделочную бригаду домой для ремонта.
Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2022 года № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2022 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2022 г. № 103
Возврат Денежных Средств За Невыполненную Работу По Договору Подряда
Что касается уголовной ответственности, то она может наступить только если Вам предоставили документы, содержащие недостоверные сведения по затраченным для выполнения работ материалам или их фактической стоимости.
Если умысла в действиях подрядчика не обнаружено, значит это гражданско-правовой спор. Решать его следует так, как зафиксировано у Вас в государственном контракте. Если в контракте отражено не все, следует применить главу 37 Гражданского кодекса РФ.
Получение денежных средств за невыполненные работы
— собирался ли подрядчик возвратить Вам неиспользовавнные денежные средства? Была ли у него возможность сделать это ранее, сразу после того, как стало понятно, что работа выполнена не полностью? Если возможность была, почему он этого не сделал?
Вам необходимо оформить выявленные недостатки и предъявить требование подрядчику. Оформляйтеписьменную претензию по недостаткам работ, указывайте срок для исправления работ либо возврат части денежных средств соразмерной невыполненным работам.
25 Июл 2019 jurist7sib 959
