Образец Искового Заявления О Взыскании Стоимости Невыполненных Работ Образец
Исковое заявление потерпевшего в суд общей юрисдикции о взыскании неосновательного обогащения в виде аванса за невыполненные работы (неоказанные услуги) по договору
«__»___________ г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда (или возмездного оказания услуг) от «__»_________ ____ г. N _____ (далее — «Договор»), в соответствии с которым истец передал ответчику в качестве аванса ___________ (____________) рублей, что подтверждается _____________________________________.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Исковое заявление о взыскании денежных средств за невыполненные работы
До начала работ им в соответствии с договором была произведена предоплата наличными деньгами в сумме рублей, на что от директора ООО «Лестор» Г. была получена расписка. По условиям договора ответчик должен был исполнить заказ в срок до 01 июля 2022 года, однако до настоящего времени обязательства по изготовлению сруба не исполнены, в связи с чем, просит взыскать с ответчика в его пользу рублей согласно расписки, пени в сумме рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме рублей, расходы на представителя в сумме рублей. Представитель истца адвокат Аксёнов В.А.
ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязать ответчика возвратить истцу неосновательно приобретенные ______ (_________) рублей. 1. Копия договора подряда (возмездного оказания услуг) от «__»_________ ____ г. N ___. 2 Доказательства перечисления суммы аванса ответчику.
Образец исковое заявление о взыскании неосновательное обогащения за невыполнение работ
По мнению Истца, Ответчик в любом случае мог получить сведения об ошибочном получении денежных средств в день, следующий за днем перечисления денежных средств. Таким образом, с момента, когда Ответчик узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств, прошло ** дней (с ************2022 г. по ***************2022 г.).
8 августа 2022 г. между Петровым Дмитрием Сергеевичем и Обществом с ограниченной ответственностью «Строймастер» заключен договор займа в устной форме, платежным поручением № 565 от 8 августа 2022 г. ООО «Строймастер» на счет Петрова Дмитрия Сергеевича открытый в ОАО Сибирский банк Сбербанка России перечислило сумму займа в размере 150 000 рублей. Указанные обстоятельства установлены заочным решением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 29 октября 2022 г. по делу № 2-2255/15 (Приложение 1).
18 сентября 2022 г., 2 октября 2022 г., 6 октября 2022 г., 7 октября 2022 г. и 22 октября 2022 года Петров Дмитрий Сергеевич без правовых оснований произвел перечисление денежных средств на счет одного из учредителей ООО «Строймастер» Гудковой Ирины Юрьевны открытый в ОАО Сибирский банк Сбербанка России в размере 45 000 руб. (Приложение 2), 20 000 руб. (Приложение 3), 37 140 руб. (Приложение 4), 20 160 руб. (Приложение 5) и 62 310 руб. (Приложение 6) соответственно, в общей сумме 184 610 руб. Оплата указанных денежных средств осуществлена в отсутствие правового основания и какого-либо встречного предоставления, эквивалентного уплаченной сумме.
Гудкова И.Ю. в счет погашения задолженности по договору займа от 08 августа 2022 г. заключенного между Д.С. Петровым и ООО «Строймастер» передала денежные средства кассу ООО «Строймастер» на основании приходных кассовых ордеров от 16 сентября 2022 № 44 в размере 10 626,29 руб., от 22 сентября 2022 № 45 в размере 45 000 руб. (чек от 18 сентября 2022), от 06 октября 2022 № 46 в размере 20 000 руб. (чек от 2 октября 2022), от 9 октября 2022 № 47 в размере 20 160 руб. (чек от 7 октября 2022).
В силу статей 8, 307, 1102 ГК РФ обязательства возникают из договора и из иных оснований, указанных в Кодексе, в том числе и из неосновательного обогащения.
В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.
При таких обстоятельствах, в отсутствие правовых оснований перечисленные истцом денежные средства в размере 99 450 рублей (37 140 рублей уплаченных на основании чека от 06.10.2022 и 62 310 рублей уплаченных на основании чека от 22.10.2022) являются неосновательным обогащением ответчика (статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации), в связи с чем подлежат возврату истцу.
В силу п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Согласно п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» при рассмотрении споров, возникающих в связи с неосновательным обогащением одного лица за счет другого лица (гл. 60 ГК РФ), судам следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
В тех случаях, когда денежные средства передаются приобретателю в безналичной форме (путем зачисления их на его банковский счет), следует исходить из того, что приобретатель должен узнать о неосновательном получении средств при представлении ему банком выписки о проведенных по счету операциях или иной информации о движении средств по счету в порядке, предусмотренном банковскими правилами и договором банковского счета. При представлении приобретателем доказательств, свидетельствующих о невозможности установления факта ошибочного зачисления по переданным ему данным, обязанность уплаты процентов возлагается на него с момента, когда он мог получить сведения об ошибочном получении средств.
Согласно п. 26 Постановления № 13/14, Ответчик узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения, в момент зачисления денежных средств на банковский счет.
Согласно произведенному расчету размер процентов за пользование чужими средствами составляет 16 951 рубль 73 копейки (Приложение № 7).
В силу ст. 88 Гражданского процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Согласно статье 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.
В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.
В связи с рассмотрением дела истцом были понесены расходы по оплате юридических услуг в сумме 10 000 рублей, что подтверждается соглашением об оказании юридической помощи физическому лицу от 05.06.2022 № 1 (Приложение 8), чеком-ордером от 05.06.2022 (Приложение 9), актом об оказании услуг (Приложение 10), адвокатом оказаны юридические услуги по составлению искового заявления.
На основании изложенного в соответствии со ст. 8, 307, 1102, 1107 ГК РФ, а также ст. 94, 98, 131-132 ГПК РФ,
Исковое заявление о взыскании долга за невыполненные работы
Задолженность, которая появилась из-за невыполненных обязательств одной из сторон. Возвращение долгов при помощи судебного производства – принудительное взыскание долгов с юридических лиц, которое осуществляется в порядке искового и исполнительного производства. Чем сложнее ситуация, тем дольше проблема будет решаться. Суд по взысканию долга позволяет вернуть задолженность, даже если должник отказывается – процедура осуществляется принудительно, по решению суда.
В справочно-правовой системе « Все Иски » представлено большое количество разнообразных исковых заявлений, предметом взыскания по которым являются денежные средства, например: Однако не для всех спорных отношений можно подобрать необходимый образец заявления, в этом случае можно составить заявление в суд по этому образцу.
Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы, ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы, ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей».
В соответствии с п.1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.
Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в виде аванса за невыполненные работы (неоказанные услуги) по договору
У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!
Во исполнение статьи _____ договора от «__»_________ ____ г. N _____ я передал ответчику в качестве аванса ___________ (____________) рублей, но ответчик со своей стороны к выполнению работ (оказанию услуг) не приступил при следующих обстоятельствах: _____________________________________________.
Иск о возврате денежных средств
Если должник не отреагировал на судебный приказ, то он выдается заявителя. Данный документ относится к исполнительным. Его можно предъявить для исполнения любому органу, который обязан его выполнить. Например, банку, который обязан списать со счета должника определенную сумму в пользу заявителя, или работодателю должника. Который обязан произвести необходимые удержания с заработной платы должника в пользу заявителя.
Таким образом, прежде чем обратиться в суд, следует направить претензию. Это письменное требование о выполнении второй стороной взятых на себя обязательств, а также возмещения понесенных расходов, покрытие убытков и так далее. Документ следует вручить должнику под роспись или отправить почтовым отправлением с описью вложения и обязательным уведомлением о вручении.
Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», требования потребителя о возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков, предусмотренные п.1 ст.28 настоящего Закона подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
В соответствии с п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа.
Образец искового заявления о взыскании задолженности за оказанные услуги (работы)
Согласно предмета Договора Подрядчик принимает на себя обязательство по техническому обслуживанию домофонных устройств, автоматических запирающих устройств с электромагнитным замком и механических кодовых замков, установленных в подъездах жилых домов, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.
Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Взыскание за невыполненные работы
N ____ Во исполнение статьи ____ договора от «___» ____________ ____ г. N ____ я передал ответчику в качестве аванса ________________ (________________) рублей, но ответчик со своей стороны к выполнению работ (оказанию услуг) не приступил при следующих обстоятельствах: ____________________, что подтверждается ____________________.
Москвы с иском к ООО «Б» о взыскании с Ответчика долга по договору подряда № в размере 349 136, 40 (триста сорок девять тысяч сто тридцать шесть рублей 40 коп.), в том числе: 1. сумму основного долга за невыполненные работы в сумме 300 000 тысяч рублей, 2. сумму процентов за пользование чужими денежными средствами – 820,00 руб.
Исковое заявление о взыскании долга за невыполненные работы
____ (далее — «Договор», копия прилагается). В пункте ___ Договора сказано, что продавец — Истец обязуется передать в собственность покупателю товар в ассортименте и в количестве, установленных Договором, а покупатель — Ответчик обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму в соответствии с Договором.
Сейчас практически любые правоотношения связаны с денежными расчетами. Деньги – это специальное средство, являющееся мерой стоимости других товаров и средством платежей. Поэтому иски о взыскании денег являются одними из самых распространенных в практике работы судов.
Образец Искового Заявления О Взыскании Стоимости Невыполненных Работ Образец
27 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ. В соответствии с п.1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.
Суд самостоятельно определит правоотношения, которые возникли между сторонами, и применит закон, которым регулируется денежный спор. От истца потребуется только выполнить ряд обязательных требований. При подготовке искового заявления о взыскании денежных средств необходимо максимально подробно описать спорную ситуацию. Укажите, с чего начались правоотношения с ответчиком, какие договоренности возникли вначале, как развивалась ситуация, какие обязательства и в какой срок должны были исполнить стороны.
Исковое о взыскании по договору за невыполненные работы
- Если обе стороны являются организациями или ИП, то пострадавшей стороне необходимо обращаться в арбитражный суд с учетом требований п. 2 ст. 27 АПК РФ. Чаще всего в арбитраже происходит взыскание задолженности по договору строительного подряда, а также по соглашениям на проведение изыскательских, конструкторских и иных работ, сторонами которых обычно являются хозяйствующие субъекты.
Досудебный порядок истребования долга В п.
2 ст. 131 ГПК РФ указывается необходимость соблюдения сторонами досудебного порядка разрешения возникшего спора перед обращением непосредственно в суд в том случае, если таковое требование есть в законе или в договоре. В связи с этим следует помнить, что положениями гл.
Образец Искового Заявления О Взыскании Стоимости Невыполненных Работ Образец
Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо — в месте его нахождени, учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
была получена расписка. По условиям договора ответчик должен был исполнить заказ в срок до 01 июля 2022 года, однако до настоящего времени обязательства по изготовлению сруба не исполнены, в связи с чем, просит взыскать с ответчика в его пользу рублей согласно расписки, пени в сумме рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме рублей, расходы на представителя в сумме рублей. Представитель истца адвокат Аксёнов В.А. пояснил, что 31 октября 2022 года Коваленко А.Н.
Образец исковое заявление о взыскании неосновательное обогащения за невыполнение работ
Акта сдачи-приемки работ в соответствии с подписанными сторонами формами КС-2, КС-3 а также с приложением счетов, счетов-фактур, исполнительной документации. Согласно п. 4.1 Договора после завершения в полном объеме работ, предусмотренных договором, Ответчик обязан письменно уведомить Истца о факте завершения работ в полном объеме.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами В период с 01 января 2022 по 28 марта 2022 года истцом в адрес ответчика были перечислены денежные средства в сумме 54000 тыс. руб. следующими платежными поручениями (указать). Денежные средства были перечислены в счет оплаты работ, которые ответчик обязался выполнить в пользу истца (договор в письменной форме сторонами согласован не был).
Образец искового заявления о невыполнении обязательств по договору
Стоимость работ по договору составила 23 310 рублей.Согласно п.3.3.1. договора, в этот же день мной была произведена предоплата в сумме 16 900 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером от 03.10.09г. В соответствии с п. 3.3.2. окончательный расчет в сумме 6 410 рублей я произвел 12.10.09 г., т.е.в течение 10-ти рабочих дней после подписания настоящего договора, что подтверждается приходным кассовым ордером от 12.10.09г. В соответствии с п. 3.5. Образец искового заявления нарушение договора Внимание Договора. 5. Допустил существенные нарушения п. Договора, что является основанием для досрочного расторжения Договора. Позиция Истца подтверждается следующими доказательствами: 1. Приложение № к Договору от г. Позиция Истца подтверждается следующими нормативно-правовыми актами: — ст.
Согласно ст. 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей уплачивается в размере 7 тысяч рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 200 000 рублей. Из чего следует, что государственная пошлина за подачу искового заявления о взыскании неустойки в размере 420 000 рублей составляет 11 400 рублей. На основании ст.ст. 309, 310, 330, 506, ГК РФ и в соответствии со ст.ст. 4, 27, 35, 106, 110, 125, 126 АПК РФ ПРОШУ: 1. Взыскать с ООО «Века Окна» в пользу ООО «СК ПластТех» неустойку за просрочку в поставке товара в сумме 420 000 рублей и расходы по госпошлине в сумме 11 400 рублей. В соответствие со ст. 122 АПК РФ истец (ООО «СК ПластТех») согласен на получение уведомлений телеграммой, электронной почтой и другими средствами связи.
Платежное поручение об уплате госпошлины
- — Наименование суда, в который подается исковое заявление.
- — Наименование сторон (истца и ответчика), их место нахождения или проживания, контактную информацию (номера телефонов, адреса электронной почты, факсов).
- — Требования истца к ответчику со ссылкой на нормативные акты.
- — Обстоятельства, подтверждающие нарушение прав или интересов истца.
- — Цену иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы.
- — Сведения о соблюдении претензионного порядке в случае, когда это является обязательным в соответствии с законом или договором.
- — Перечень прилагаемых к иску документов.
