Договор На Разработку И Поставку Швейных Изделий
Договор на изготовление текстильных изделий
4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Договор поставки фирменной одежды N ___
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, решаются путем проведения переговоров между Сторонами или, при недостижении согласия, в Арбитражном суде г.Москвы.
5.1. Если Поставщик в нарушение условий настоящего Договора не осуществляет поставку Товара, указанного в Спецификации, Покупатель вправе требовать передачи ему этого Товара и возмещения убытков, причиненных таким отказом, либо взыскать убытки, не настаивая на осуществлении указанной выше поставки.
Договор поставки швейного оборудования
6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости оборудования, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки оборудования, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.
ДОГОВОР ПОДРЯДА на изготовление швейной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)
5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Договор № 24 о поставке швейного оборудования
ООО «Трейд-С», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Брауна Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и АО «Медиа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова С.П. действующего на основании Устава, с другой стороны в целях организации долгосрочного сотрудничества по поставкам продукции заключили настоящий договор о нижеследующем:
2.4. Заказ (спецификация) Покупателя, а также изменения заказа считаются принятыми, если Поставщик в 20-дневный срок после его получения не сообщит Покупателю своих возражений по заказу (спецификации). При наличии возражений по заказу (спецификации) либо предложений по изменению заказа (спецификации) Поставщик в указанный срок принимает меры к урегулированию разногласий.
Образец договора на изготовление и поставку продукции
7.6. В случае обнаружения при приемке или при использовании Продукции
несоответствия её требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя или условиям, предусмотренным Договором, Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя заменить несоответствующую Продукцию и возместить Покупателю все убытки, связанные с такой заменой. В случае невозможности замены Продукции Продавец обязан в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату несоответствующей Продукции, и
уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.
7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.
Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды
2.8. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности.
9.3. Заказчик в соответствии со ст. 310, п.3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (обязательств по настоящему Договору) в полном объеме или частично, при условии оплаты Исполнителю фактически поставленного и принятого Товара. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Исполнителя письменно не менее, чем за __ (________) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.
Договор № поставки швейных изделий
5.4. Имущественная ответственность сторон регулируется также п. п. 90-95 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 8.07.1996 г. № 000.
4.6. По требованию Поставщика либо Покупателя проводится сверка расчетов с направлением другой стороне акта сверки. Сторона, получившая акт сверки, обязана подписать его и в течение 3 рабочих дней возвратить подписанный акт, в том числе по факсимильной связи, либо в тот же срок и таким же способом направить другой стороне письменные возражения по результатам сверки. При отсутствии возражений и не возврате подписанного акта в 3-дневный срок, акт считается принятым в редакции стороны, его направившей.
Договор подряда на пошив одежды
6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.
5.3. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков;
— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу;
— возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.
— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.
Договор об оказания услуг по пошиву меховых изделий
Индивидуальный предприниматель Махнюков Олег Витальевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия 23 № 008133097 от 15.02.2022г., именуемый в дальнейшим Исполнитель и_________________________________________________________
1.4 Право собственности на меховые изделия и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику в момент сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику (Уполномоченному представителю Заказчика ) Исполнителем.
Договор На Разработку И Поставку Швейных Изделий
В случае задержки платежа Продавец имеет право изменить сроки поставки. Если перевод платежа задерживается более чем на 50 дней, Продавец имеет право аннулировать настоящий контракт, а потери, связанные с невыполнением настоящего контракта, будут отнесены на счет Покупателя.
Важно также качество соединения плечевых срезов в изделиях с втачными рукавами. В этих местах должна прокладываться тесьма или бейка. Они могут быть не проложены в изделиях с двойной кокеткой или плечевыми планками, а также в изделиях из полотен 1-й группы растяжимости, ажурных и филейных переплетений.
Договор На Разработку И Поставку Швейных Изделий
Если коэффициент выбытия на предприятии превышает коэффициент поступления это значит, что наблюдается процесс замедления обновления основного капитала, снижается уровень его технической годности и, как следствие, имеют место: а).
5 лет чего вы так переживаете то? быстро мы все наладим, еще лучше все станет) Было бы желание, говорят как раз за год рынки перестроятся. ни за сколько! Мы уже проходили ссср птицу за год, свиней за 3, договора на поставку фруктов — за.
Поставка швейных текстильных изделий
5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании цены товара, определенной по данным Реестра цен на основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков в Санкт-Петербурге, который формируется Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен», а также на основании проведенного мониторинга цен в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 13.04.2022 № 257-р «Об утверждении Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на поставку товаров для государственных нужд Санкт-Петербурга».
Приемка швейных изделий по качеству
Наряду с Положением № 285 при приемке швейных изде¬лий по качеству руководствуются рядом других документов: ГОСТ 15.007. Система разработки и постановки на производст¬во. Продукция легкой промышленности. Основные положения, ГОСТ 23948. Изделия швейные. Правила приемки, ГОСТ 4103. Изделия швейные. Методы контроля качества и техническими описаниями, договорами поставки, спецификациями и др. Важное место отводится приказу Министерства торговли Рес-публики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 135 «О контроле ка-чества реализуемых товаров».
Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 5 дней с момента обнаружения этих недостатков, но не позднее сроков, указанных в настоящем пункте. Если для учас-тия в составлении акта вызывается представитель продавца, то к установленному 5-дневному сроку добавляется время, необхо-димое для его приезда.
Приемка швейных изделий по качеству
ГОСТ 15.007 определяет ряд важных для потребителя (торговли) положений. Они предусматривают участие потребителя в рассмотрении и оценке технического уровня и качества вновь создаваемой продукции на ХТС. Кроме того, после утверждения на ХТС образца-эталона он пломбируется в порядке, исключающем его оспаривание. Образцы-эталоны должны находиться: один — на предприятии-изготовителе, другой — у основного потребителя (по месту нахождения предприятия-изготовителя). При этом образцы-эталоны предназначены для сравнения с ними массовой (серийной) продукции, для оценки ее качества по художественно-эстетическим показателям при ее изготовлении, приемке и поставке. Образец-эталон обязателен к применению для всех организаций (предприятий)-изготови-телей и потребителей продукции. Изделия, не соответствую
Приемка товара также осуществляется в соответствии с данными, указанными в маркировке и сопроводительных транспортных документах, удостоверяющих количество и качество поставляемого товара (счетах-фактурах, спецификациях, описях, упаковочных ярлыках, технических паспортах, сертификатах соответствия, удостоверениях о качестве и др.), а также в соответствии с условиями договора.
Условия и содержание договора поставки
Если в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней его части, если иное не установлено договором (ст. 516 ГК РФ).
В соответствии с общим правилом в случае, когда в договоре нет прямого указания о цене, и она не может быть определена из условий договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК РФ).
26 Июл 2019 jurist7sib 158
