Невыполнение По Договору Строительного Подряда Закон О Защите Прав Потребителя
Претензия на невыполнение договора строительного подряда
Согласно п. 3.1. договора эту сумму я должна была внести на момент подписания договора. Свои обязательства я исполнила полностью, то есть 01.08.08г произвела предоплату в сумме 870 000 рублей (документа, подтверждающего оплату, в Вашей компании мне не выдали).
Во всех остальных случаях правовую основу претензии по договору подряда составят нормы Гражданского кодекса РФ, а именно главы 37. Претензия по договору подряда может быть инициирована как Заказчиком — лицом, которое принимает результат работ и оплачивает их, так и Исполнителем — лицом, который осуществляет работы.
Защита прав потребителей, когда нарушен договор строительного подряда
- Подобные компании чаще всего оказывают не только строительные работы. В них работают узкие специалисты, которые помогут установить систему отопления, полностью сделать проводку и даже сделать чистовой ремонт. При этом заказывать полный перечень услуг, начиная от закладки фундамента и заканчивая поклейкой обоев, чаще всего намного выгоднее, чем делать все отдельно.
- Прорабами в таких компаниях практически всегда являются профессионалы. Как минимум, у таких людей есть специальное образование инженеров и проектировщиков. Подобное всегда является приятным бонусом, ведь риск отклонений от плана при строительстве сильно снижается. Также в компаниях есть специалисты, контролирующие процесс строительства, которые регулярно проверяют работу своих подчиненных.
- Крупные строительные компании имеет налаженные связи и чаще всего большие скидки на покупку строительных материалов. Во-первых, это экономит приличную сумму денег на материалах, а во-вторых, всегда есть полная уверенность в том, что перебоев с поставками материалов или их покупкой не будет.
- Еще одним важным условием являются официальные гарантии от компаний. Согласно данным гарантиям заказчик вправе выдвигать требования в течении гарантийного срока подрядчику.
Строительство или реставрация дома процесс часто не только длительный и сложный, но и рискованный. Сейчас мало кто самостоятельно строит дома, чаще всего люди обращаются к подрядчикам. И именно на этом моменте возникает риск попасться на недоброкачественного подрядчика, который может допустить множество ошибок. Исправление ошибок подрядчика и споры с ним могут затянуться на годы.
Договор подряда
По сравнению с другими договорами на выполнение подрядных работ, в договоре бытового подряда предусматривается наибольшая правовая защищенность заказчика. До начала выполнения работ (до заключения договора) подрядчик обязан предоставить необходимую и достоверную информацию о работе, ее цене, форме оплаты и т.д. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительных работ или услуг, не предусмотренных договором. Заказчик вправе отказаться от принятия таких работ. Заказчик вправе в любое время, до сдачи работы, отказаться от исполнения обязательства, с соответствующей уплатой части стоимости работ (расчет пропорционально объему работы). В бытовом подряде действует неизменность цены материала, предоставленного подрядчиком.
3. В отношении цены установлены специальные правила в ст. 735 ГК. Цена должна быть согласована сторонами. В ст. 735 отсылки на ст. 424 нет, следовательно, цена является существенным условием. Поскольку договор бытового подряда является публичным, то в соглашении могут устанавливаться определенные гарантии прав заказчика.
Иск по защите прав потребителе о расторжении договора подряда
1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму, уплаченную по договору, в размере 12000 рублей.
2. Взыскать с Ответчика в мою пользу 7000 рублей в счет компенсации убытков, связанных с обращением за юридической помощью.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 24 200 рублей.
4. Взыскать с ответчика в мою пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.
5. Взыскать с ответчика за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в мою пользу.
01.04.2022 г. я заключил договор подряда № 51 с ООО «Мастер и К». В соответствии с п. 2.5 вышеуказанного договора Ответчик взял на себя обязательства выполнить работу по изготовлению металлоконструкции. Я в свою очередь обязался принять и оплатить работы по договору. Свои обязательства по предварительной оплате перед Ответчиком, в соответствии с договором, я выполнил: оплатил 12000 руб. в сроки, указанные в договоре, что подтверждается кассовым чеком №151 от 01.04.2022г.
В соответствии с пунктом 2.6 нашего договора работы по договору должны были быть выполнены в течение 10 дней с момента заключения договора, т.е. не позднее 11.04.2022г. Однако, Ответчик к указанному сроку металлоконструкцию не изготовил. Я, по телефону в устной форме, три раза обращался к ответчику с просьбой исполнить заказ по договору или вернуть уплаченные мной деньги. Ответчик обещал исполнить заказ, но так и не исполнил.
15.05.2022г. я обратился к Ответчику с письменной претензией о расторжении договора подряда и потребовал возврата уплаченной по договору суммы в размере 12000 рублей.
В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
Тем не менее, до настоящего времени моя претензия по договору подряда не удовлетворена и работы по договору до настоящего дня не выполнены.
Согласно со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан выполнить работу в срок, установленный договором о выполнении работ.
На основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. При отказе потребителя от исполнения договора исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.
Согласно ст. 15 ГК РФ, ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).
В частности, в связи с нарушением моих прав как потребителя из-за Ответчика я понес убытки, а именно: расходы на оплату юридических услуг по составлению искового заявления, всего в сумме 7000 рублей;
Кроме требования о взыскании убытков потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере трех процентов от общей цены заказа за каждый день просрочки выполнения работ по договору.
На основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» я вправе предъявить Ответчику требование о компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя.
Претензия на невыполнение договора строительного подряда
Главное, это правильно сформулировать свое требование и сослаться на нарушение условий, допущенное другой стороной. Претензия по договору строительного подряда Претензия по договору строительного подряда за нарушение сроков Порядок оформления претензии по договору подряда предполагает требование выполнить работу в оговоренные сроки.
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным и всегда предшествует обращению с иском в суд. Основания для оформления претензии по договору подряда Неисполнение обязательств по договору строительного подряда или любого другого, является безусловным основанием для составления претензии.
К числу наиболее распространенных обстоятельств, в связи с которыми подается претензия по соглашению подряда, в том числе и строительного, следует отнести:
Применение к договору подряда закона о защите прав потребителей
ИП не существует, подавать на него как на физическое лицо? Закон «О защите прав потребителей» Закон РФ от 7 февраля 1992 г.
Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона . 4.
Договор бытового подряда
Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда указанную информацию о работе, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора (п. 4 ст. 445 Гражданского Кодекса).
В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен – разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества – пяти лет) со дня приемки результата работы заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами (п. 1 ст. 737 Гражданского Кодекса).
Договор строительного подряда защита прав потребителей
Следует обратить внимание и на статью 740 того же Гражданского кодекса РФ. Там указано, что подрядчик обязан выполнить запланированные строительные работы по проекту, а заказчик обязан обеспечить для подрядчика соответствующие условия для работы.
- Потребовать уменьшения стоимости строительных работ. Но подобное уменьшение должно быть равносильно недостаткам, которые в этой работе были допущены. Также цена может формироваться исходя из стоимости устранения недостатков.
- Полное перевыполнение строительных работ. Конечно, новый дом никто строить не будет, но в более мелких деталях подобное требования часто выдвигается.
- Самостоятельно устранить все недостатки и потребовать возмещения денежной суммы, которая на это была потрачена, у подрядчика.
Применение к договору подряда закона о защите прав потребителей
— право граждан на предоставление информации (статьи 8-12 Закона); — ответственность за нарушение прав потребителей (статья 13 Закона); — возмещение вреда (статья 14 Закона); — компенсация морального вреда (статья 15 Закона); — альтернативная подсудность (пункт 2 статьи 17 Закона); — щтраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (статья 13 Закона); — освобождение от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17 Закона) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса РФ при подаче иска в суд.
Другая сторона этих отношений – организация независимо от ее организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые могут выступать в роли продавца, изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации, импортера. Итак, для того, что применить к правоотношениям сторон Закон «О защите прав потребителей» необходимо наличие следующих признаков: — одной стороной отношений должен быть гражданин, второй стороной — организация (индивидуальный предприниматель); — гражданин, выступая в роли потребителя, должен приобретать товары (заказывать работы и услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; — взаимоотношения сторон должны строиться на возмездной основе (по договору купли-продажи, подряда, оказания услуг).
Невыполнение По Договору Строительного Подряда Закон О Защите Прав Потребителя
В соответствии с п. 2 ст. 737 ГК РФ требование о безвозмездном устранении таких недостатков результата работы, выполненной по договору бытового подряда, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья самого заказчика и других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его правопреемником в течение десяти лет с момента принятия результата работы, если в установленном законом порядке не предусмотрены более длительные сроки (сроки службы) Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая — М.: Эксмо, 2022.-512с.. При невыполнении подрядчиком указанного требования заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лицЗалесский В.В. Рассолова М.М. Гражданское право: Учеб. для вуэов — М.:ЮНИТИ — ДАНА, 2022. С. 120 .
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что договор бытового подряда получает широкое распространение и динамично развивается. Договор бытового подряда, как и сам подряд, используется широко, на мой взгляд, в связи с особенностями предмета данного договора.
Распространяется ли действие закона о правах потребителей на дольщиков
Очень часто в ДДУ прописывается условие, по которому дольщик после приемки объекта и подписания приемо-передаточного акта, обязан заключить договор на обслуживание с организацией, выбранной по усмотрению застройщика. Это условие противоречит ЖК РФ, в соответствии с которым собственники сами вольны выбирать способ управления своим домом и компанию, которая будет их обслуживать. Это условие напрямую ущемляет интересы и права граждан, как потребителей услуг, поскольку лишает их возможности выбора и возлагает на них обязанность заключать договор с определенной организацией, а также заставляет их оплачивать услуги по тарифам, установленным данной компанией.
В договоре также можно встретить пункт, в соответствии с которым, застройщик может самостоятельно без согласования с участником изменить цену договора, если фактическая площадь объекта не совпадет с той, что указана в положениях договора. Цена является важным условием договора, и ее можно изменять только по обоюдному соглашению, подписанному обеими сторонами. Данные условия напрямую ущемляют права дольщика как потребителя, который, согласно статье 10 ЗОЗПП имеет право получить достоверную информацию о предоставляемой услуге.
Курсовая работа — Содержание договора бытового подряда
Договор бытового подряда. Понятие и гражданско–правовая характеристика договора бытового подряда. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Порядок оплаты работы в Российском законодательстве. Правовые последствия обнаружения недостатков в выполненной работе.
Исследование норм действующего законодательства, характеризующих теоретические и практические проблемы, касающиеся договора бытового подряда. Анализ содержания договора бытового подряда. Правовые последствия обнаружения недостатков выполненной работы.
Бесплатные консультации
«Охуеть. какой текст. А скажи, автор, нахуя вы усрались стране, имеющей 800 000 войска и четыре флота?! Ну вот нахуя?! Это — первое. Второе: как думаешь, автор, если бы на вас напала армия этой самой страны в самом деле, по-настоящему.
По договору подряда вычетов быть не должно. Вам все правильно написали по договору подряда нет вычетов выплачивается вся сумма указанная в договоре если хотите чтобы шли выплаты нужно сменить вид договора с подряда на трудовой чтобы.
Договор подряда: защита прав потребителей
Так, например, в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работы заказчик вправе назначить новый срок либо требовать уменьшения цены за выполнение работы или же вовсе отказаться от исполнения договора.
Во избежание всякого рода недоразумений, в первую очередь, необходимо четко определить результат, ожидаемый по окончании выполненной подрядчиком работы, и срок, в течение котoрого эта работа будет выполняться. И стесняться детализировать тут не стоит. Отсутствие конкретики в данном случае грозит всяческими злоупотреблениями со стороны подрядчика и отказом в удовлетворении исковых требований заказчика, если дело примет более серьёзный оборот.
Распространяются ли нормы закона о защите прав потребителей на договор строительного подряда
Статья 20ЗоЗПП
В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет. Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Воспитатели — не медики, диагнозы не ставят, в болезнях не разбираются (по документальным актам) , потому и отчислять никого не могут. Воспитатель может взять ребенка за руку, отвести к мед. сестре сада, и та может отчислить ребенка, дать направление к врачу и приказать, без справки о том, что ребенок ЗДОРОВ в сад его не принимать. А может и не отчислить, потому как мед. работники руководствуются своими инструкциями. Как скоро педиатр ребенка выпишет справку о том, что ребенок здоров — это уже трудности поликлиник наших. Может в тот же день. Так же, родители других детей, могут собраться, встретить эту маму и всем скопом настоятельно порекомендовать не оставлять ребенка в саду, а волочь его на лечение. Или подойти к глав. врачу поликлиники с просьбой проверить врача, который отправляет недолеченного ребенка обратно в сад.
Защита прав потребителя по договору подряда
Ответчик, интересы которого представлял адвокат КАМ «ЮрПрофи» , подал встречное исковое заявление, в котором просил расторгнуть договор подряда в связи с нарушением сроков производства работ, и взыскать с подрядчика сумму ущерба, расходы на завершение ремонтных работ, пени за нарушение сроков, моральный вред и штраф по Закону о защите прав потребителей. Встречные требования мотивировались тем, что работы выполнены подрядчиком с недостатками и с нарушением договорных сроков.
Истец (организация-подрядчик) обратился в суд с иском к ответчику (гражданину-заказчику) о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение ремонтных работ в помещении. Исковые требования обосновывались те, что истец выполнил работы по договору, а ответчик отказался подписать акт сдачи-приемки работ и оплатить оставшуюся стоимость.
27 Июл 2019 jurist7sib 220
